2014年二建《法规》考前预测卷及参

一、单项选择题

1.关于法的效力层级，说法正确的是（）。A．地方法规与行规规定不一致的，适用行规B．地方规章与部门规章规定不一致的，适用部门规章C．地方法规与地方规章规定不一致的，由裁决D．同一机关制订的新的一般规定与旧的特别规定不一致的，由裁决2.根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（B．代理人可以超越代理权实施代理行为C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为3.按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（A．合同签订设单位享有的权利是（A．建设用地使用权产生根据中属于（A．侵权B．合同生效）B．地役权C．相邻权D．宅基地使用权）时设立。C．登记D．支付出让金）。A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担4.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建5.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的）之债。B．合同C．无因管理）。D．不当得利6.下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（A．专利权的期限为20年，自申请日起计算B．注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C．注册商标可以无数次提出续展D．著作权权利内容的保护期受到严格年限7.以下关于保证担保，说法正确的是（）。A．保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任B．保证期间没有约定的，按照主债务履行期限届满之日起2年C．保证范围没有约定的，按照主债权范围承担保证责任D．企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供担保8.下列保险中，属于强制性保险的是（A．意外伤害保险）。C．安装工程一切险）。D．工伤保险B．建筑工程一切险9.某大型体育馆项目总投资6000万元，经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价4000万元，工期18个月。则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（B．已经确定施工单位和监理单位C．到位资金必须超过1800万元D．经消防机构消防设计审核10.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（A．企业未取得施工许可证擅自施工的B．资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C．企业将承包工程转包或违法分包的D．企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的————————第1页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证）。广州启翔教育 www.qxedu.net11以下关于联合体共同承包，说法正确的是（B．联合体应在中标后提交共同投标协议C．任何建筑工程都可以接受联合体投标）。A．联合体牵头人对承包合同的履行负主要责任D．同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的确定其资质12.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,即使属于招标范围也达到规模标准，（A．灾后重建项目B．以工代赈项目）。C．技术复杂项目13.以下关于评标委员会，说法正确的是（）依法可不进行施工招标。D．工期紧张项目A．评标委员会可以全部由技术、经济专家组成B．7人组成的评标委员会中招标人代表最多为2名C．与招标人有利害关系的人不得进入评标委员会D．评标委员会成员名单在发出中标通知书前应当保密14.《合同法》规定，赔偿损失不得超过（A．违约方订立合同时C．违约方违反合同时）预见到或应当预见到的违反合同可能造成的损失。B．当事人开始履行合同时D．被违约方订立合同时）。15.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（A．在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B．合同已经生效，甲应当履行合同C．甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D．乙的行为构成表见代理16.下列关于法人的说法中，正确的是（）。A．施工企业取得法人资格的时间为建设行政主管部门颁发资质证书之日B．项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以该项目的建设单位为被告人向人民起诉，要求支付材料款C．法人的法定代表人是自然人，法人以它的主要办事机构所在地为住所D．法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的自然人17.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（元。A．15B．20C．25D．3018.建筑工人李某受雇于某建筑公司从事绑轧钢筋工作，2012年春节期间，由于饮酒过量发生交通事故，导致右腿骨折。医疗期满后，由于右腿落下残疾，无法继续从事原有工作。该建筑公司对其另行安排了工作，但是由于其文化水平有限，无法胜任后来的工作，则（）。A．某建筑公司不得解除与李某的劳动合同B．某建筑公司可以随时解除与李某的劳动合同C．某建筑公司可以解除与李某的劳动合同，但需要提前30天通知李某D．如果建筑公司与李某解除了劳动合同后具有了适合李某的工作岗位，必须优先录用李某19.某承包商与机械制造厂签订了一份碎石机买卖合同，但是合同未载明合同履行地点。后双方为此发生纠纷，经协商也未能达成一致意见，则（）。A．承包商到机械制造厂提货并支付货款B．机械制造厂到承包商处交货并提取货款C．承包商到机械制造厂提货，机械制造厂到承包商处提取货款D．机械制造厂到承包商处交货，承包商到机械制造厂支付货款20.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（————————第2页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

）万）。广州启翔教育 www.qxedu.netA．应以书面方式订立B．若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同21.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（A．建设单位的节能设计要求C．节能设计是否符合节能强制性标准）B．施工单位落实节能设计的水平D．空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况）。22.根据《文物保实施条例》规定，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当（A．取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书B．取得建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书C．同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书D．同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和安全监督管理部门发给的相应等级的资质证书23.某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（验收。A．总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B．总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C．总承包单位、出租单位、安装单位和建设单位D．总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位24.工程建设地方标准应报（A．当地质量监督站C．建设行政主管部门A．施工单位应当就该质量缺陷负责返修B．施工单位的返修费用可以向建设单位主张C．施工单位的返修费用可以向设计单位主张D．施工单位拒绝返修，致使损失扩大的，不得就扩大的损失主张权利26.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（计单位提出设计方案。A．增加工程造价总额C．增加工程内部内修27.建设单位收到（A．监理单位出具的质量评估报告C．设计单位签署的质量合格文件B．建筑主体和承重结构变动D．改变建筑工程局部使用功能B．施工单位出具的质量保修书D．施工单位提交的建设工程竣工报告），向审批该项目的环境影响评）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设）备案。未经备案的，不得在建设活动中使用。B．省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．）说法错误。）共同进行25.项目施工中某分部工程质量检验不合格，经各方确认是设计原因和甲供材料缺陷所导致，（）后，应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。28.某工业项目于2012年5月8日完工，5月10日开始试生产，建设单位应当在（价文件的环境行政主管部门，申请该项目的环境保护设施竣工验收。A．2012年6月8日前C．2012年8月10日前A．建设单位擅自改动结构、设备位置C．地震造成墙体裂缝B．2012年8月8日前D．2012年6月10日前）。29.以下原因造成质量缺陷，施工单位应承担保修责任的是（B．住户装修过程中破坏防水层造成渗漏D．设计承载力不足造成柱体弯曲30.某住宅工程于2008年3月15日完工，由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，3月21日验收完毕，结论为合格。3月31日当地建筑工程质量监督站为该工程办理了竣工验收备案手续。按照有关规定，该住宅的装修工程的最低保修期限截止日期是（）。————————第3页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netA．2010年3月15日C．2010年3月31日诉讼管辖方式为（A．一般地域管辖）。B．协议管辖B．2010年3月21日D．2013年3月21日31.甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，在丙地起诉。则该C．专属管辖）D．指定管辖32.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（A．对仲裁裁决不服可以再向人民起诉B．协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C．当事人可以经调解程序解决合同争议D．对一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁33.施工单位和建筑材料供应商因合同履行地点发生纠纷，根据法律规定，双方当事人不能够协议选择的是（A．合同签订地B．合同履行地C．标的物所地）。D．合同纠纷发生地34.关于证据对同一事实的证明力，下列说法错误的是（B．物证、档案的证明力大于一般视听资料；C．鉴定结论的证明力大于一般书证D．证人对与其有密切关系的当事人的证言，证明力小于其他证人证言35.需要保全证据的情况有两种：一是证据可能灭失，二是（A．证据为案外人所掌握C．证据涉及国家秘密和个人隐私）。B．证据在以后难以取得D．证据因客观原因不能自行收集）。A．国家机关依职权制作的公证文书的证明力大于一般书证36..某工程发包人于2009年11月1日收到承包商提交的竣工决算资料，并于2009年12月1日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正准备向起诉，发包人于2010年5月21日书面通知对方可在2010年6月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是（A．2011年10月31日C．2012年5月20日）。B．2011年11月30日D．2012年5月31日）。37.甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁，此时（A．仲裁协议无效，应受理该案件B．仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁C．仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁D．仲裁协议是否有效由来决定38.某工程质量纠纷由合议仲裁庭审理，在赔偿数额上仲裁员意见不一致，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙、丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应按（A．甲B．乙、丙C．仲裁委员会主任）意见作出。p325D．仲裁委员会39.A市甲公司与B市乙公司在C市签订了一份合同，该合同履行地在D市，合同中的仲裁条款约定：如本合同发生争议，提交C市仲裁委员会仲裁。现甲、乙两公司发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，得知C市未设仲裁委员会，但A、B、D三个市均设立了仲裁委员会，甲公司应当（A．向A市仲裁委员会申请仲裁C．向D市仲裁委员会申请仲裁A．当事人应当撤回仲裁申请B．当事人可以请求仲裁庭根据和解协议制作调解书或裁决书C．当事人撤回仲裁申请后又后悔，可以根据原仲裁协议申请仲裁D．当事人一方不履行和解协议的，对方可以请求强制执行41.仲裁裁决被人民不予执行后，当事人可以（）。）。B．向B市仲裁委员会申请仲裁D．向B市或D市起诉）。40.当事人申请仲裁后，双方自行和解，并达成和解协议，则下列表述正确的是（————————第4页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netA．向起诉C．申请再审42.下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。B．根据原仲裁协议重新申请仲裁D．申请复议A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开43.建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（A．申请行政复议或提起行政诉讼C．申请行政复议后提起行政诉讼44.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。B．申请仲裁或提起民事诉讼D．申请仲裁后提起民事诉讼）。A．某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B．某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C．某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D．某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准45.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（A．施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B．施工单位应先申请复议，不服复议可以向起诉C．施工单位只能向起诉D．施工单位既不可以申请复议，也不可以向起诉46.关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（A．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B．公民对行政机关发布的具有普遍约束力的决定提起行政诉讼的，不予受理C．任何行政诉讼案件都不适用变更判决D．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据47.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。p263A．混凝土预制件在监理工程师监督下，在制作厂家取样B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品D．在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品48.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（A．对本单位的安全生产工作提出建议B．接受安全生产教育和培训C．发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D．拒绝违章指挥和强令冒险作业49.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（A．半年是（）。A．延期每次不超过3个月C．延期没有次数A．按中标无效处理B．视为放弃投标B．应当由施工企业提出申请D．超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效）。C．按废标处理D．视为放弃中标项目B．二年）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。C．一年D．三年）。）。）。50.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的51.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（————————第5页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net52.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（A．费用和工期损失全部由承包商承担C．费用由承包商承担，工期给予顺延A．原企业的资质等级确定C．最低资质等级核定位的建设资金原则上不得少于（A．100说法，正确的是（）。B．200）万元。C．1000D．600）。B．费用和工期损失全部由业主承担D．费用由业主承担，工期不顺延）。B．降低一级原企业的资质等级确定D．实际达到的资质条件核定53.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（54.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到55.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的A．建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B．挂靠的个人承担全部责任C．建筑施工企业承担全部责任D．建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任56.某住宅工程项目，在竣工后第7个月，因发包人不能按时偿还到期开发贷款，被抵押权人申请拍卖。则对该拍卖所得具有优先受偿权的是（）。B．抵押权人未受清偿的款项D．承包人因开发商违约造成的损失）的合同。B．以合法形式掩盖非法目的D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益）。C．申请劳动仲裁）。D．申请强制执行A．承包人的工程实际支出C．购房人已支付的购房款A．以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益C．因重大误解订立或订立时显失公平A．起诉B．申请支付令57.根据我国《合同法》的规定，属于可撤销合同的是（58.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民（59.根据《循环经济促进法》和《绿色施工导则》规定，（A．国家禁止利用固体废物生产建筑材料C．施工现场照明以满足最低照度为原则60.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B．向施工单位提供准确的地下管线资料C．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障D．对拆除工程进行备案B．施工现场养护和搅拌应优先采用市政自来水D．施工现场通道应形成矩阵形，减少道路用地）不属于建设单位安全责任范围。二、多项选择题

1.下列关于我国法律相关知识的表述，正确的是（）。A．《建设工程质量管理条例》属于行规，由制定B．在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是《民法》C．《建筑业企业资质管理规定》的制定机关是全国及其常委会D．根据法律效力排序，应为：>法律>行规>地方性法规>部门规章E．部门规章之间、部门规章与地方规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决2.在代理活动中，代理人应当承担连带责任的情况包括（A．委托授权不明，给他人造成损害C．与第三人串通，损害被代理人利益E．知道被委托代理事项违法仍然进行代理活动————————第6页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

）。B．不履行代理职责，给被代理人造成损害D．超越代理权与第三人实施民事行为，给他人造成损害广州启翔教育 www.qxedu.net3.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。B．未办理物权登记合同无效D．合同自成立时生效A．合同自办理物权登记时生效C．合同生效当然发生物权效力E．未办理物权登记不影响合同效力4.甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（A．甲错发设备给丙属于无因管理之债C．乙向甲支付设备款属于合同之债E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债5.下列关于知识产权的表述中，正确的是（）。A．知识产权具有人身权和财产权的双重性质B．在建设工程活动中，招标文件和投标文件是单位作品，其著作权完全归单位所有C．专利权保护对象包括发明、实用新型、外观设计和建筑作品D．发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，均自申请日起计算E．著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年6.某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（A．直接与甲建设单位协议折价C．直接变卖该工程项目E．直接要求保证人代为清偿债务7.某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列（A．现场发生火灾造成直接损失50万元B．因违反合同约定被业主罚款30万元C．图纸设计错误造成返工导致直接损失80万元D．工地存放的材料被盗损失10万元E．未按图施工而造成返工，直接损失60万元8.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（A．建筑面积200平方米的房屋C．抢险救灾工程E．城市居住小区9.下列关于企业资质说法正确的是（）。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业分包和劳务承包三个序列B．负责全国建筑业企业资质统一监督管理的是C．企业首次申请增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照实际达到的资质等级核定D．企业分立的，分立后企业资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》的审批程序核定E．建筑业企业资质证书有效期5年，有效期满，企业需要延续资质证书有效期的，经资质许可机关同意，有效期延续5年10.注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形是（A．在两个以上单位申请注册的C．已与聘用单位解除聘用合同关系的E．所负责工程项目发生重大质量和安全事故的11.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（A．同一工程相邻分段发包或分期施工的————————第7页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

）。B．丙向甲返还设备属于不当得利之债D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债）。B．向起诉拍卖该工程项目后优先受偿D．直接转移占有该工程项目）造成的损失能够得到保险赔偿。）。B．城市大型立交桥D．实行开工报告审批制度的建筑工程）。B．聘用单位被吊销营业执照或资质证书的D．注册有效期满未延续注册的）情况例外。广州启翔教育 www.qxedu.netB．因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C．合同约定的工程进人收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D．因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E．合同约定的工程验收合格的12.下列关于投标保证金说法，正确的有（）。A．投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B．投标保证金有效期应当与投标有效期一致C．投标保证金不得低于招标项目估算价的2%D．投标保证金应当在投标截止时间前送达E．投标保证金的金额一般由双方约定13.根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的是（A．投标文件未经单位负责人签字B．投标报价低于成本C．投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D．投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E．投标联合体没有提交共同投标协议14.根据《招标投标法》规定,中标无效的情况有（B．招标人与投标人以串通投标的方式中标C．招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D．招标人以不合理的条件或者排斥潜在投标人的E．招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的15.属于工程建设项目招标范围的项目，如果符合（A．施工单项合同估算价150万元人民币B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币16.某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（A．减少一名招标人代表，专家不再增加B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家17.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。C．乙可以将劳务作业分包给丁）。A．乙可以将专业工程分包给丙B．丙可以将劳务作业分包给丁D．甲可以将专业工程发包给丙E．甲可以将劳务作业分包给丁18.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B．将承揽的工程转包或违法分包C．施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D．未按照节能设计进行施工E．未履行保修义务或拖延履行保修义务的————————第8页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

）。）。A．依法必须进行招标的项目,招标人泄露标底,影响了中标结果的）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。）。广州启翔教育 www.qxedu.net19.下列合同中自始没有法律约束力的是（A．无效的合同D．被撤销的合同）。C．可撤销的合同）。B．效力待定的合同E．无代理权人以他人名义订立的合同20.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（A．在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D．女职工在产期的E．因工负伤被确认丧失劳动能力的————————第9页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net2014年二级建造师《法规》考前预测卷（二）

一、单项选择题

1.（）是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。A．民法A．经济法B．行）。C．社会法D．民法商法B．行C．经济法D．社会法2.《中华人民共和国建筑法》属于（3.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（A．张某应当向施工企业赔偿损失B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿4.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求或仲裁机构予以适当减少B．甲必须收回房屋并向乙方交付C．丙取得该房屋的所有权D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任5.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（A．合同自成立时生效，未办理物权登记不影响合同效力B．合同自办理物权登记时生效C．未办理物权登记合同无效D．合同生效当然发生物权效力6.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。A．乙供应商因无过错，无需返还B．乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C．施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D．甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项7.某住宅小区工程项目，甲招标人委托乙招标代理公司组织公开招标，乙招标代理公司指定工作人员王某编制招标文件。后乙招标代理公司依法向投标人出售招标文件，按每份500元的价格收取了费用，则该招标文件的著作权归（全所有。A．甲招标人承运人行使的是（A．抵押权）。B．质权C．留置权）。D．所有权B．乙招标代理公司C．全体投标人D．王某8.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，）完）。）。）。9.下列建设用地使用权中，不得设定抵押的是（A．通过招标、拍卖、挂牌出让方式取得的建设用地使用权B．已依法公告列入拆迁范围的房屋占用范围内的建设用地使用权C．通过转让方式取得的建设用地使用权D．通过协议出让方式取得的建设用地使用权10.根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。————————第10页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netA．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿11某房屋预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（A．20损失和费用。A．设计错误A．管制14.《建筑法》规定，（B．原材料缺陷）。C．返还财产D．罚款B．赔偿损失C．不可预料的意外事故D．工艺不完善13.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）万元。B．24C．32D．40）造成的12.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（），建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证。A．领取施工许可证后未及时开工的建设项目B．需要办理施工许可证延期手续的建设项目C．中止施工超过一个月的建设项目D．中止施工满一年的工程恢复施工前15.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（A．工程总承包A．3年，3年B．专业分包B．5年，3年C．专业承包C．5年，5年）。16.一级施工总承包企业的资质证书和安全生产许可证的有效期是分别是（17.关于无资质承揽工程，下列表述正确的是（）。D．劳务承包）。D．3年，5年A．无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B．当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C．当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，不应受理D．无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利18.下面关于工程建设项目招标，说法错误的是（）。A．需采用不可替代的专利的建设项目，经主管部门批准，可以不进行招标B．全部使用国有资金投资的项目，在依法招标时，应当实行公开招标C．招标投标活动不受部门地区的，不得对潜在投标人实行歧视待遇D．施工单项合同估算价在200万元以上的项目一律必须进行招标20.某市政工程项目公开招标，甲公司递交了投标书后由于公司自身原因，决定退出该项目，因此要求撤回投标书，撤回投标书的书面通知应在（A．开标之前C．招标人确定中标人前）送达。B．评标工作结束前D．工程承包合同签订前）处。21.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；3月12日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月20日。上述事实中错误有（A．1B．2C．3）。D．422.某施工单位因串通投标，经当地地级市建设行政主管部门查处，责令改正并取消其1年投标资格。施工单位不服该行政处罚，已提起行政复议，以下说法正确的是（A．该违法行为记录的公告期限为6个月B．该违法行为记录的公告涉及国家秘密的不得公开C．在行政复议期间公告部门应依法停止公告D．经当地地级市建设行政主管部门审查可以缩短公告期限————————第11页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net23.施工合同无效，当事人需要承担的民事责任包括（A．继续履行B．违约金）。D．折价补偿）。C．定金罚则24.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（A．乙承担损失C．双方合同已变更，乙送货构成违约卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（A．向人民起诉，要求确认该合同无效B．甲可根据实际情况部分接收D．甲拒绝接收，应承担违约责任）。B．向人民起诉，要求撤销该合同25.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同26.甲项目设计费用为100万元。合同约定定金为设计费用的15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方造成12万元损失，发包方对此可获得的赔偿是（A．24B．27）万元。C．30B．用工单位与劳动者D．派遣单位与劳动者）。）C．3D．6D．42）。27.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（A．派遣单位与用工单位C．用工单位与当地A．1提出。A．知道或应当知道权利被侵害之日起1年内C．知道或应当知道权利被侵害之日起2年内B．劳动关系终止之日起1年内B．228.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法不得超过（29.某施工单位因施工任务不足连续7个月未向工人甲支付工资，则甲要通过劳动仲裁解决以上劳动纠纷，可以自（D．劳动关系终止之日起2年内30.甲公司与乙厂于2013年3月1日签订了一份合同，合同中的标的物是执行定价的商品，双方约定由厂家供货，供货和付款日期均为2013年6月1日，甲公司收到货物后同时付款后来，厂家按时供货，但是甲公司却在2013年9月1日才支付货款。该商品在3月1日、6月1日和9月1日的定价分别是1200元/吨，1100元/吨，1000元/吨。则甲公司应该按照（A．1000元/吨）来支付货款。B．1200元/吨C．1100元/吨D．由双方商议决定的价格）。31.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（A．第三人就完成的工作成果向定作人负责B．承揽人不再承担责任C．承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D．承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责32.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（A．15dB（A）应当经过（B．20dB（A）C．25dB（A）D．30dB（A））。33.根据《环境噪声污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境噪声污染防治设施，）验收，达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。C．县级以上D．环境保护主管部门）。A．建设行政主管部门B．省级34.某单位甲委托某乙代为采购325号硅酸盐水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但丙恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买425号水泥代替。则本案说法错误的是（A．乙的行为属于表见代理C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务理延期手续。A．3B．2C．4D．6）支付。36..根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（————————第12页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

B．甲有权拒绝接受这批水泥D．如甲同意，应由甲承担付款义务）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办35.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（广州启翔教育 www.qxedu.netA．总承包单位和分包单位按一定比例共同C．建设单位损失，该事故应当由（C．设区的市38.施工中见证取样和送检行为，不正确的是（）组织调查。B．分包单位D．总承包单位37.某施工现场发生深基坑塌方生产安全事故，事故造成2人死亡，1人失踪，10人重伤，50人轻伤，260万元直接经济A．省级建设行政主管部门B．省级D．县级）。A．见证取样和送检的样品，仅限于用于承重结构的试块、试件和材料B．见证取样和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的30%C．取样人员应当在试样上作出标识和封志，注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由取样人员和见证人员签字D．见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责39.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工40.某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（A．该设计单位的行为合法B．该设计单位的行为违法C．如果指定的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法D．如果指定的材料属于符合质量要求的材料，则设计单位的行为合法41.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（A．技术档案已经移交城建档案馆C．施工单位已经出具工程保修书）。B．已经办理竣工结算D．各单位共同签署质量合格文件）结算工程价款。）。42.当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，（A．应当按订立合同时建设工程所在地的市场价B．应当按办理结算时建设工程所在地的市场价C．可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准D．必须按照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准43.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（A．建设单位B．设计单位C．施工单位）报送机关消防机构审核。D．监理单位44.2012年3月2日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则施工单位出具工程保修书时间应为（）。A．3月2日万元。则结算时，应按照（A．100万元46.下列原因中因（B．3月7日）预留质量保证金。B．180万元C．150万元D．200万元C．3月20日D．3月31日45.某建设项目总投资5000万元，使用投资2000万元。施工合同价3600万元，最终与施工单位结算价款总额为4000）造成的房屋质量缺陷，其施工单位应予保修。A．该楼业主擅自拆除承重墙，造成二层楼板多处裂缝B．因临近地区地震，造成该楼墙面出现结构裂缝C．钢筋混凝土楼板板厚、配筋设计不合理，楼板出现裂缝D．相邻建筑基础工程施工，破坏了该楼的地基————————第13页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net47.以下不属于行政复议基本特点的是（）。A．申请人必须是认为具体行政行为侵害其合法权益的公民、法人或其他组织B．行政复议对具体行政行为的合法性、适当性都做审查C．行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D．行政复议决定为终局裁决，当事人不得向起诉48.甲公司和乙公司对于某不动产的所有权产生了纠纷，参见下表，则甲公司可以到（甲公司所在地北京A．北京A．审判员乙公司所在地上海B．上海B．员）。不动产所在地南京C．南京C．翻译员天津D．天津D．证人）诉讼。合同约定管辖所在地49.民事诉讼中，即使原告发现本案（）与被告存在利害关系，也不能要求其回避。50.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议具有法律强制执行力C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D．如果在人民执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行51.下列证据中，属于民事证据中书证的是（A．法律条文）。C．施工合同复印件D．建筑施工规范B．的司法解释）。B．审判人员和当事人可以对甲进行询问D．甲可以旁听法庭审理）。52.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（C．甲应当出庭作证A．询问证人甲时，其他证人不得在场53.下列选项中，当事人不能据以向人民申请执行的是（A．人民制作的生效民事判决、裁定、调解书B．仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C．公证机关依法赋制执行效力的债权文书D．当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书54.位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，A将B诉至控告B公司违约，要求依据合同向B公司索赔，此案件应该由何处管辖（A．甲地C．丙地55.不动产可以依法（A．抵押）。B．抵押或质押C．抵押或留置D．抵押、质押或留置）万元。D．20）。B．乙地D．如无特别约定，乙地和丙地都有管辖权56.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（A．15纷应当由（A．C．双方当事人再次协商选定A．驳回起诉B．继续审理）。B．承包单位可将其承包的全部工程进行分包）受理。B．仲裁机构D．谁先收到申请书或起诉状即由谁受理）。C．终止审理D．将案件移交合同约定的仲裁机构B．16C．1757.某施工合同当事人签订有书面仲裁协议，纠纷发生后，一方当事人申请仲裁，另一方当事人向起诉，则该合同纠58.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民应当（59.关于建设工程分包的说法，正确的是（A．劳务作业的分包可以不经建设单位认可————————第14页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netC．建设工程主体结构的施工可以分包A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B．双方签收的仲裁调解书D．建设单位有权直接指定分包工程的承包人）。60..建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（C．人民依法作出但原告方拒绝签收的调解书D．双方签收的由职能部门依法作出的调解书二、多项选择题

1.以下没有违反《劳动合同法》关于劳动合同的相关规定的是（）。A．甲经培训后仍不能胜任工作，工厂提出解除劳动合同，并提前30日书面通知甲B．乙因公出车祸住院，公司送去3个月工资，并提出解除劳动合同C．丙因触犯刑法被追究刑事责任，单位随即告知解除与丙的劳动合同D．公司通知已经怀孕的丁女士，一个月后要解除与丁的劳动合同。E．戊与某公司订立合同后，因公司被收购转产，致使原合同无法履行，在与戊协商变更劳动合同，戊不同意的情况下，提前30日书面通知戊解除劳动合同。2.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（A．安排女工赵某在经期从事高温焊接作业C．批准女工孙某只能休产假120天E．安排15岁的周某担任仓库管理员3.某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，应经过（A．文物保护单位的同意C．同级规划保护部门的批准E．征得上一级文物行政部门同意4.施工中分包单位没有按照总承包单位的要求对安全隐患进行整改，导致重大生产安全事故。说法正确的是（A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责B．分包单位对该事故承担主要责任C．分包单位负责将该事故上报安全监管部门D．分包合同应明确双方安全生产方面的权利与义务E．总承包单位与分包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任5.下列法律事实中，属于不当得利的是（A．甲在大街上捡到一个钱包C．丙将偷来的自行车卖了200元E．教师戊买彩票中了5万6.《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制包括（施工方案。A．基坑支护与降水工程D．土方开挖工程7.对（A．起重吊装工程D．拆除、爆破工程A．2人死亡事故D．20人重伤事故B．脚手架工程E．屋面工程B．地下暗挖工程E．脚手架工程）。B．10人死亡事故）。p235C．3人死亡事故C．高大模板工程C．楼地面工程）等的专项）。B．乙被违章的公共汽车撞伤获得8000元赔偿D．丁到银行取款，银行工作人员工作失误多给了100元）。）。B．同级建设行政部门的批准D．核定公布该文物保护单位的批准）。B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作D．安排17岁的李某担任矿井安检员）的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。8.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（E．造成直接经济损失1000万元的事故9.下列关于生产经营单位应急预案的叙述，正确的有（A．应急预案应当至少每3年修订一次B．应急预案应当至少每5年修订一次————————第15页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netC．生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的，应急预案应当及时修订D．周围环境发生变化，形成新的重大危险源的，应急预案应当及时修订E．生产经营单位生产工艺和技术发生变化的，应急预案应当及时修订10.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（设行政主管部门备案。A．施工单位资质等级证明B．拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C．相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D．拆除施工组织方案E．堆放、清除废弃物的措施11.下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务包括（A．对建设工程安全生产承担监理责任B．向施工单位提供有关资料C．不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D．审查施工组织设计中的安全技术措施E．及时、如实报告生产安全事故12根据《建设工程质量检测办法》，说法正确的是（）。A．检测资质分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质B．涉及结构安全的试件经见证取样后，由施工单位委托检测单位检测C．利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案D．检测机构应当将涉及结构安全检测结果不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门E．检测机构应当对试样的代表性和真实性负责13.下列选项中，属于设计单位应承担的质量义务的是（B．对设计文件进行技术交底C．依法办理工程质量监督手续D．见证取样和送检E．参与建设工程质量事故分析14.民事诉讼的基本特点包括（A．公权性D．强制性）。B．自愿性E．程序性）。C．保密性）。A．提供项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等基础资料）。）报送工程所在的县级以上建15.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷16仲裁过程中发生下列情形，视为撤回仲裁申请的是（A．申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭C．申请人未经仲裁庭许可中途退庭E．被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭17.关于仲裁协议，下列（）是错误的。A．仲裁协议必须是书面形式A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷）。B．被申请人与申请人达成调解协议D．被申请人与申请人自行和解————————第16页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.netB．当事人在纠纷发生后达成的仲裁协议无效C．仲裁协议达成后，当事人一方向人民提起诉讼，有管辖权的人民可以受理D．合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁协议部分随之无效E．仲裁没有法定管辖的规定，当事人可以协议选择仲裁委员会18.某建筑设计院因设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，造成了质量事故，被开封市建设行政主管部门罚款并降低资质等级，设计院对此不服，设计院可以在知道该处罚决定之日起（）。A．60日内向开封市建设行政主管部门申请行政复议B．60日内向开封市申请行政复议C．60日内向仲裁机构申请仲裁D．3个月内向有管辖权的人民提起行政诉讼E．6个月内向有管辖权的人民提起行政诉讼19.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（A．合同自成立时生效B．合同自办理物权登记时生效C．未办理物权登记合同无效D．未办理物权登记不影响合同效力E．合同生效当然发生物权效力20.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）。A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B．主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D．施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E．分包单位将承包的建设工程再分包的————————第17页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

。）广州启翔教育 www.qxedu.net考前预测卷（一）参

一、单项选择题

1.【答案】A【解析】各选项应先区分是上下位还是同位:上下位无需裁决，同位才需裁决。2.【答案】A【解析】代理是指代理人在被授权的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。3.【答案】C4.【答案】B5.【答案】A6.【答案】D7.【答案】D8.【答案】D【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励缴纳的。9.【答案】C10.【答案】B11.【答案】D12.【答案】B13.【答案】B（A不可以，C与投标人，D中标结果确定前）14.【答案】A15.【答案】A【解析】考查无权代理人以被代理人名义订立的合同。相对人可以催告被代理人在—个月内予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。16.【答案】C【解析】A，工商行政管理机关核准登记；B，施工企业；D，“自然人”错。17.【答案】C【解析】当事人甲可以选择适用违约金15万，但乙还要退还甲的10万定金，所以合计25万。当然甲也可以选择定金条款，乙双倍返还定金，合计20万。18.【答案】C19.【答案】A20.【答案】B【解析】租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁，而不是B项说的视为6个月。不定期租赁合同，当事人均可以随时解除合同，但出租人应当在合理期限前通知承租人。21.【答案】C22.【答案】C23.【答案】D24.【答案】C25.【答案】C26.【答案】B27.【答案】D28.【答案】C（投入试生产之日3个月内）29.【答案】D（施工单位承担保修责任的前提有二：保修期内+保修范围内。————————第18页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net保修的例外：使用人使用不当造成，第三方造成，不可抗力造成的缺陷。）30.【答案】B31.【答案】B32.【答案】C33.【答案】D34.【答案】D35.【答案】B36.【答案】D（发包人书面通知对方可在2010年6月1日付款，诉讼时效中断，应从2010年6月1日起重新计算）37.【答案】A（由于双方约定了三个仲裁机构，属于约定不明确，当事人如不能从三个仲裁机构中选定一个，则该仲裁协议就是无效的。）38.【答案】B39.【答案】D40.【答案】C（B可制作裁决书）41.【答案】A42.【答案】A43.【答案】B44.【答案】C45.【答案】C46.【答案】B【解析】民告官两条路：1.先复议后诉讼，2.不复议直接起诉。行政诉讼案件一般只能做维持或撤销判决。但有一个例外：对显失公平的行政处罚，人民有权作出变更判决。在民告官过程中，民可以向官收集证据，官不得向民收集证据。47.【答案】B【解析】AC应在施工现场取样，D“建设单位或工程监理单位人员”。48.【答案】B49.【答案】C50.【答案】A【解析】B施工许可证由建设单位申领，延期也由建设单位提出。C延期最多两次。D无宽限期之说。参见教材P53。51.【答案】D【解析】如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。参见教材P96。52.【答案】A【解析】本题有些超纲。监理工程师的认可不能免除责任方的责任。对隐蔽工程重新检验相关的费用与时间的拖延，主要取决于质量是否合格，如质量不合格即为施工单位原因，则工期不予顺延，重新检验相关的费用由施工单位承担。如质量合格，则工期可以顺延，相关费用由建设单位承担。参见教材P120、273。53.【答案】D【解析】企业合并的，新的企业可以承继合并前各方中较高的资质等级；企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件核心；企业改制的，如资质条件不变，可以办理变更，如资质条件不符合原资质标准，应按其实际达到的标准重新核定。参见教材P62。54.【答案】D【解析】申请施工许可证时，资金落实的标准，工期超过一年的，到位资金不少于工程合同价的30%；工期不足一年的，到位资金不少于工程合同价的50%。参见教材P52-53。55.【答案】A【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该部分工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位和个人承担连带赔偿责任，即借出证的和借入证的要承担连带责任。参见教材P69。————————第19页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net56.【答案】B57.【答案】C58.【答案】B59.【答案】C60.【答案】C（属于施工单位的责任）二、多项选择题

1.【答案】AB【解析】A，名称最后是“条例”，就只可能是“行规”或“地方性法规”。“地方性法规”开头有“省、自治区、市”的定语，例如“北京市”等。部门规章的名称一般称“规定”“办法”，但不得称“条例”。C，行政规章中的部门规章，国家行政机关制定。D，建地方性法规与部门规章处于同一级别。E，由裁决。2.【答案】ACE（D第三人知道才连带）3.【答案】DE【解析】当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。4.【答案】BC【解析】A，不当得利；D，合同之债，因为甲瑕疵给付（属于违约行为）；E，动产所有权在移交占有时方能变动。因此，设备的合法物权人仍然是甲，丙应当对甲承担侵权责任而不是对乙。5.【答案】ABD【解析】C，建筑作品是著作权保护对象；E，不受,发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死后50年。6.【答案】ABE7.【答案】AD【解析】注意建筑工程一切险保险责任范围，保险人对因自然事件、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿。BCE不属于建筑工程一切险保险责任范围。8.【答案】ACD（大小临军抢民）9.【答案】DE【解析】A专业承包和劳务分包，B建设主管部门，C按照最低资质等级。10.【答案】BCD11.【答案】ABE12.【答案】ABD【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，C错；投标保证金是投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，不是双方约定的，E错误。13.【答案】BDE14.【答案】ABE15.【答案】AE16.【答案】BD17.【答案】ABCD18.【答案】DE【解析】A属资质不良行为，B属承揽业务不良行为，C属工程安全不良行为。19.【答案】AD20.【答案】ABDE————————第20页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net考前预测卷（二）参

一、单项选择题

1.【答案】A2.【答案】B3.【答案】D【解析】属于表见代理。表见代理，该代理行为有效，善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由被代理人承担。除非能证明施工企业知道张某已不是保险公司的业务员，或张某与施工企业有串通，则施工企业不是善意相对人，该代理行为无效。4.【答案】B【解析】甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任，故CD正确。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民或者仲裁机构予以适当减少，A正确。5.【答案】A6.【答案】B【解析】乙材料供应商应当返还材料款，其材料款应返还给施工单位。因为乙材料供应商获得的这一材料款，没有法律上或合同上的依据，且有损于他人利益而自身取得利益，属于债的一种，即不当得利之债，应当返还。这一债是建立在施工单位与乙材料供应商之间的，故应当返还给施工单位。7.【答案】A（招标文件和投标文件属于单位作品）8.【答案】C【解析】留置是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。参见教材P38。9.【答案】B10.【答案】D11.【答案】C12.【答案】C【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。13.【答案】D14.【答案】D15.【答案】C16.【答案】B17.【答案】A18.【答案】D20.【答案】A21.【答案】C（3月3-6日，不足5日；3月3-20日，不足20日；3月12-20日，不足15日。）22.【答案】B（D项，发布信息的省、自治区、直辖市建设行政主管部门）23.【答案】D【解析】无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。24.【答案】D【解析】当事人对于合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。25.【答案】B————————第21页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936

广州启翔教育 www.qxedu.net【解析】仲裁调解书经当事人签收后发生法律效力。民间调解和行政调解均不具有强制约束力，因此，AD错误，人民依法作出但原告方拒绝签收的调解书未生效，因此，不具有强制执行力。C错误。二、多项选择题

1.【答案】ACE2.【答案】ABC3.【答案】DE4.【答案】ABD【解析】C总包上报，E对分包工程，而不是施工现场的安全生产管理。5.【答案】AD6.【答案】ABD7.【答案】BC8.【答案】CDE9.【答案】ACDE10.【答案】ABDE11.【答案】AD【解析】BC建设单位，E施工单位。12.【答案】ACD【解析】B，建设单位委托；E，对检测结果负责。13.【答案】BE【解析】AC建设单位，D建设单位和监理单位。14.【答案】ADE【解析】民事诉讼的基本特点包括公权性、强制性、程序性。自愿性和保密性是仲裁的基本特点。15.【答案】ACD【解析】《仲裁法》调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁等不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。B和E不属于商业仲裁，农业承包合同纠纷仲裁按《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》；E属劳动争议，不属《仲裁法》调整范围。16.【答案】AC17.【答案】BCD18.【答案】BD19.【答案】AD20.【答案】ACDE————————第23页共23页————————广州启翔教育报名地址 ：广州市天河龙口中路194号天惠大厦208室

咨询电话 ：38293860 382930 382936